ANCRE Français FAQ Forum English ACCUEIL PRéSENTATION Création Missions Positionnement stratégique Organigramme Conseil d'Administration Direction Générale Services centraux Centres Régionaux de Régulation Organigramme schématisé Architecture du système des Marches Publics Club ARMP ACTUALITéS Informations Communiqués Perspectives RèGLEMENTATION Décrets Arrêtés Circulaires JOURNAL DES MARCHéS Consultations Télécharger JDM Télécharger Rapports d'analyse DOCUMENTS TYPES DAO Types Documents Evaluations GOUVERNANCE Rapports Rapports sur la situation générale Rapports d'audits Sanctions Banques et Assurances Experts FORMATION Catalogue Calendrier Cliquez-ici pour télécharger les différents rapports sur la situation générale des marchés publicsCliquez-ici pour consulter les réponses à vos préoccupations sur notre forum :Réactions attenduesCliquez-ici pour consulter le Journal des Marchés Publics (JDM)Listes des entreprises sanctionnées Filtre par Prestataire/Acteur : Rechercher Annuler Prestataire/Acteur Référence et objet du marché Acte d'exclusion Date début Date fin Motif APT SARL BP : 458 DOUALA POUR LA CONSTRUCTION D UN FORAGE EQUIPE DE PMH (LOT 3 -F9 )BAMEKOMBO (VILLAGE TSELA) DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 APT SARL BP : 458 DOUALA CONSTRUCTION D UN FORAGE EQUIPE DE PMH (LOT 3 - F10): MBOUDA STADE MUNICIPAL DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 APT SARL BP : 458 DOUALA CONSTRUCTION D UN FORAGE EQUIPE : MAPUAYAM ( LOT 3 -F19 ) DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 EGCS BP 2511 DLA LETTRE COMMANDE N 33/LC/MINMAP/DR-OU/DD-BTOS/CDPM/13 POUR LA CONSTRUCTION D UN FORAGE PASTORAL AVEC ABREUVOIR A BAMENYAM DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 ETS TEC BP : 10025 DLA LETTRE COMMANDE N 48/LC/MINMAP/DR-OU/DD-BTOS/CDPM/14 POUR LA CONSTRUCTION D UN FORAGE EQUIPE A BAMALANG DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 UNIBAT SARL M110012145338U BP: 7 676 YAOUNDé TéL: 699 015 350 LC N° 08/LC/C-MDA/CIPM/15 a/s AO N° 09/AONO/C-MDA/CIPM/15 du 03/06/2015 pour l'exécution des travaux de construction d'un parc de commercialisation de porcs à Mbouda (En procédure d'urgence) DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 Non exécution des termes des mises en demeure et retard dans l'exécution du contrat entrainant les pénalités de plus de 10% du montant TTC de la lettre-commande MIZPAH ENTERPRISE BP : 7676 YDE CONTRAT N 13/C/CM/SG/BAT/CIPM/15 DU 09/10/15 POUR L EQUIPEMENT DU BLOC D ACCOUCHEMENT DU CSI DE BATCHAM CHEFFERIE DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 ETS SASOUMA BP : 254 MBOUDA CONTRAT N 11/C/CM/SG/BAT/CIPM/15 DU 01/10/15 POUR L ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE BAMEGUEA-BANGANG DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 FEEMAN BP : 24 EDEA LC N 10/M/C.BBJ/SG/CIPM DU 28/10/2016 ADDUCTION D EAU POTABLE A BALEPO (PHASE 2) DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 ETS EMIRATES P089412313312C BP 484 BFSAM CONTRAT N 07/LC/CIPM/C.MBOUDA/2016 POUR BATSELA II: REALISATION D UNE ADDUCTION D EAU POTABLE DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 GLOBAL INTERNATIONAL COMPANY SARL BP : 61 BAFOUSSAM CONTRAT N 07/LC/CIPM/C.MBOUDA/2016 DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 GROUPE AMP/AMF LETTRE COMMANDE N 29/LC/MINMAP/DR-OU/DDMAP-HNK/CDPM-AI/2013 : FORAGE EQUIPE DE NDOKO DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 SOMOCAM LETTRE COMMANDE N 30/LC/MINMAP/DR-OU/DDMAP-HNK/CDPM-AI/2013 : FORAGE EQUIPE AU CSI DE BADOUMLA DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 SOMOCAM LETTRE COMMANDE N 21/LC/MINMAP/DR-OU/DDMAP-HNK/CDPM-RTE/2013; REHABILITATION DE LA ROUTE FOYER BADOUMKA - FOLENTCHA DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 SOMOCAM LETTRE COMMANDE N 21/LC/MINMAP/DR-OU/DDMAP-HNK/CDPM-RTE/2013; REHABILITATION DE LA ROUTE FOYER BADOUMKA - FOLENTCHA DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 SOMOCAM TRAVAUX D AMENAGEMENT DES CARREFOURS ET PLACES DANS LA VILLE SECONDAIRE DE BAZOU DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 SOMOCAM TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE EGLISE BATOUM III - TOUKOUET CARREFOUR BATOUM 3 - MATCHOU PAR BANGANGTE DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 SOMOCAM ENTRETIEN VOIRIE BAZOU DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 NITBERGE LETTRE COMMANDE N 34/LC/MINMAP/DR-OU/DDMAP-HNK/CDPM-TBEC/2013 ; EXTENSION DU CSI DE FOTOUNI DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 ETS SUNSHINE P058400394207M BP: 33 076 YAOUNDé TéL: 22 02 63 09/77 89 70 62 Viabilisation du lotissement de Djeuffa à Bafang DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 Abandon de chantier. Pénalités de retard supérieures à 10% du montant du marché ETS LES PYRAMIDES TRAVAUX D APPUI A L OPERATION VILLE VERTE DANS LA LOCALITE DE BABOUANTOU DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 ETS KEPNAD SERVICES CONSTRUCTION CSI DE BASSAP DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 ETS KEPNAD SERVICES ELECTRIFICATION RURALE BABOUTCHIEU (CHIEU I ET CHIEU 2) DECISION 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 GROUPEMENT LOGICAL INVESTMENT SARL & SOCOTRAS SARL M071100037787J BP 10150 DOUALA // TEL 699905041 CONTRAT 125/LC/PR/MINMAP/SG/DREN/CRPM-TBEC/SMAS/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSES AVEC DEUX BLOCS DE LATRINES A L'EP DE KOPIRDA DECISION MUNICIPALE 018/DM/C/TLI/SG/2019 DU 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DE SES PRESTATIONS ETS 2B INGENEERING P019312617055G TEL 655084329 CONTRAT 120/LC/PR/MINMAP/SG/DREN/CRPM-TBEC/SMAS/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FORAGES EQUIPES A L'EP DE DOUAYE? DOUGSOUM DECISION MUNICIPALE 017/DM/C/TLI/SG/2019 DU 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DE SES PRESTATIONS ETS CAMANOR BP 3314 YAOUNDE //TEL 677284568 003/LC/DDMAP-MK/CDPM/2014 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX PUITS EQUIPES DE PMH AU CSI DE NDITAM 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ETS MABEFI BP: 5 654 LC 008/MINMAP/SG/DRC/DDMK/SPM/2013 POUR LA CONSTRUCTION D UN ATELIER DE MACONNERIE AU CETIC DE MBANGASSINA 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ETS POUOKAM SYLVAIN BP 336 BERTOUA //TEL 698116726 017/L/PR/DR/MINMP/ES/CRPM/2014 DU 25/07/2014 POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DU CEAC DE MPOUNDOU DANSLE DEPARTEMENT DU HAUT NYONG 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ETS MENDJOM P077400350872S BP 447 BERTOUA TéL: 696 31 17 55 Marché N° 019/M/DRMINMAP/ES/CRPM/2014 du 25/08/2014 pour les travaux de construction de 02 postes avancés dans les parcs nationaux de N²KI dans le Département du Haut-Nyong, lot N°1 (NKI) 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 pénalités de retard supérieures à 10% du montant du marché BABY AND FILS SARL BP 16518 YAOUNDE 020/LC/DRMINMAP/ES/CRPM/2015 DU 06/06/2015 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE KOUA 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ETS FONGUH DJOUMBE 023/LC/DRMINMAP/ES/CRPM/2015 DU 02/09/2015 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D4AMENAGEMENT DE LA ROUTE RURALE POUEPOM 00000283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2021 DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> LISTE DES ENTREPRISES ET PERSONNES EXCLUES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU CAMEROUN Liste des entreprises et individus exclus par la Banque Mondiale Liste des entreprises et individus exclus par la Banque Asiatique de Développement Liste des entreprises et individus exclus par la Banque Africaine de Développement Liste des entreprises et individus exclus par la Banque Inter-Américaine de Développement LISTE DES ENTREPRISES ET INDIVIDUS SUSPENDUS PAR LES INSTITUTIONS BANCAIRES INTERNATIONALES POUR FRAUDES ET CORRUPTION AGENCE REGLEMENTATIONS GOUVERNANCE LA BOUTIQUE JOURNAL DES MARCHéS CONTACTS Missions Services Centraux Centres Régionaux Club ARMP Organigramme schématisé Décrets Arrêtés Circulaires Statistiques Autres rapports Sanctions Rapports d'audit Publications Périodiques Publications Didactiques Publications textes règlemenatires Télécharger JDM Télécharger rapports d'analyse Consultations 222 201 803 222 200 008 222 200 009 222 206 043 BP : 6604 Yaoundé infos@armp.cm Copyright © 2020 - Agence de Régulation des Marchés Publics- Tous droits reservés