Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution les travaux d’aménagement de la route MBOGLOM-MANDOUMBA (INTER RN3) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MAKAK, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE EN PROCEDURE D’URGENCE: en un lot unique comme  suit :

La consistance des travaux  comprend :
-L’installation de chantier y compris l’amenée et le repli du matériel ;
-Les travaux préparatoires ;
-Les emprises ;
-Les terrassements/chaussée ;
-L’assainissement/drainage ;
-Le revêtement en enduit superficiel bicouche. 

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de Génie Civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIP (Budget d’Investissement Public) du Ministère des Travaux Publics, exercice 2018 et suivants (projets pluriannuels) à hauteur de :

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Makak (Secrétariat Général) arbitrant ses services ou à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Nyong et Kellé dès publication du présent avis
Administration au nom de laquelle sera conclu le marché
A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’Autorité Contractante, le marché sera conclu entre ce dernier et l’Autorité Contractante qui est Le Maire de la Commune de Makak

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de Makak, Téléphone : 697 49 46 00, ou à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Nyong et Kellé dès publication  du présent Avis d’Appel d’Offres, sur présentation d’une quittance de paiement du Receveur Municipal de la Commune de Makak d’un montant non remboursable de quatre-vingt-dix mille (90 000) Francs CFA. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront, obligatoirement, se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont  l'original et  six (06) copies marqués comme telles, devront être déposées à la Mairie de la Commune de Makak ou à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Nyong et Kellé contre récépissé, au plus tard le 15 Octobre 2018 à 13 heures précises, heure locale et devront porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 002 /AONO/R-CE/ D-NK/C.MAKAK/CDPM/18 DU 25 SEPTEMBRE  2018  
POUR L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE MBOGLOM-MANDOUMBA (INTER RN3) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MAKAK, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE EN PROCEDURE D’URGENCE
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».
 

Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois calendaires, à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une  banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant suivant le tableau ci-dessous :

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée  irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée  par le Ministère chargé des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet de l'offre.

L’ouverture des plis qui se fera en un  temps aura lieu le 15 Octobre 2018 à 14heures par la Commission Compétente (CDPM) dans la salle de réunions de la Mairie ou à la salle de réunion de la sous-préfecture d’Eséka. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur  choix, ayant une parfaite connaissance de leurs offres.

Principaux critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont :
i)  fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CDPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;
ii)  non inscription à l’ONIGC du Conducteur des Travaux ;
iii)  non satisfaction d’au moins 85 % des critères essentiels ;
iv)  omission d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
v)   Absence d’une capacité financière au moins égale au tiers du coût global du projet ;
vi)  Absence d’une déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier et de non défaillance ;
vii)  offre financière incomplète.                                                                                                                                                            Les principaux critères de qualification (critères essentiels) :
Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non) ; ainsi, plusieurs sous  critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :
i)  expérience du personnel d’encadrement ;
ii)  références de l’entreprise ;
iii) disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
iv) délai d’exécution.
Le non-respect de 85% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre.
 

Le Maire de la Commune de Makak, Autorité Contractante  attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disant après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.
Toutefois, l’Autorité Contractante se réserve le droit de ne pas attribuer le marché aux entreprises ayant abandonné des marchés au cours des cinq (05) dernières années et figurant sur la liste des entreprises défaillantes établie par le MINMAP.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir  de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de la Commune de Makak, Téléphone : 697 49 46 00.
Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) aux numéros suivants : 673 20 57 25 et 699 37 04 48.