Système intégré de gestion ouvert et multiplateformes des marchés publics
Publié le 24-07-2020 à 16:46
Support : support@armp.cm Plateforme : pridesoft@armp.cm
CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°10/AONO/CFC/CIPM/2020 DU 23 JUILLET 2020 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE DECORATION DE L’IMMEUBLE SIEGE DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUNFinancement : Budget d’investissement du Crédit Foncier du Cameroun
Source de financement
BUDGET AUTONOME(BA)
1.Objet New(Additif)

Dans le cadre de la rénovation et de la mise à niveau de son immeuble siège, le Directeur Général lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la maitrise d’œuvre complète des travaux ci-dessous énumérés visant la réhabilitation de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun. Il s’agit de:

  • La remise à niveaux des lots architecturaux (revêtement sols et murs, menuiseries métalliques, bois et aluminium, faux plafonds, peinture éclairage etc.) ;
  • La réfection de la décoration intérieure et extérieure de l’immeuble ;
  • La mise en cohérence de certains équipements et installations avec la décoration de l’immeuble ;
  • L’aménagement d’une salle polyvalente (bibliothèque et salle de formation) à l’aile droite du RDC ;
  • Le parachèvement du contrôle d’accès à l’immeuble.
2.Consistance des prestations New(Additif)

Il convient de rappeler au préalable que l’immeuble siège du CFC a fait l’objet d’un audit tous corps d’état. La présente consultation, qui devra prendre en compte les conclusions dudit audit, se subdivise en deux phases :

Phase 1 : ETUDES

  • Dresser un audit aussi précis que possible de l’existant (lots architecturaux) en faisant ressortir pour chaque corps d’état, toutes les pathologies, imperfections , dégradations, non-conformité aux normes et règles en vigueur ;
  • Concevoir des solutions appropriées pour chaque cas ;
  • Concevoir et proposer un nouveau design en matière de décoration intérieure et extérieure, un accent sera accordé aux espaces dits nobles de l’immeuble ;
  • Élaborer sur la base des solutions préconisées et préalablement validées par le maître d’ouvrage, un Avant-projet Sommaire (APS), un Avant-projet Détaillé (APD) et un Dossier De Consultation Des Entreprises (DCE) ;
  • Estimer le coût des travaux de remise à niveau ;
  • Assister le maître d’ouvrage dans la procédure de passation des marchés des travaux.

Phase 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

  • Valider le dossier d’exécution des entreprises ;
  • Suivre et contrôler l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art ;
  • Organiser et conduire les réunions de chantier ;
  • Elaborer les procès-verbaux et compte rendus des réunions ainsi que les attachements en vue de l’établissement des décomptes ;
  • Produire mensuellement à l’attention du Maître d’Ouvrage, un rapport sur le niveau d’avancement des travaux et des éventuels problèmes rencontrés.
3.Cout Prévisionnel New(Additif)

Le cout prévisionnel de cette prestation est plafonnée à quatre-vingt-huit millions (88 000 0000) Francs CFA tout taxes comprises dont quarante-huit millions (48 000 000) pour la phase d’études et quarante millions (40 000 000) pour la phase du suivi et du contrôle de l’exécution.

4.Allotissement New(Additif)

Les prestations d’objet du présent appel d’offres sont organisées en lot unique.

5.Participation et origine New(Additif)

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à tous les Cabinets ou groupement de Cabinets spécialisés dans le domaine, de droit camerounais et installées au Cameroun à l’exclusion de celles :

  • Se trouvant sous le coup de la suspension suite à la réalisation d’un marché,
  • Qui ne sont pas juridiquement et financièrement autonomes, qui ne sont pas administrées selon les règles de droit commercial.
6.Financement New(Additif)

Les prestations objet du présent Appel d’Offre National Ouvert sont financés par le budget d’investissement du Crédit Foncier du Cameroun, Exercice 2020, ligne budgétaire « Agencements ».

7.Consultation du Dossier New(Additif)

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis, auprès de la Direction des Affaires Générales (DAG), Service des Marchés, sis au 2ème étage, de l’immeuble siège du Crédit Foncier de Cameroun, porte 302 Tél. : 2 22 23 52 16/ 222 23 52 27, Fax : 222 23 52 21.

8.Acquisition du Dossier New(Additif)

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré dès publication du présent avis, après la Direction des Affaires Générales (DAG), Service des Marchés, sis au 2ème étage, de l’immeuble siège du Crédit Foncier de Cameroun, porte 202 Tél. : 2 22 23 52 16/ 222 23 52 27, Fax : 222 23 52 21. Contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 75 000 (soixante-quinze mille) F CFA, sur le compte intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC.

9.Remises des offres New(Additif)

Chaque offre dont un original et cinq copies marqués comme tels, devra parvenir à  la Direction des Affaires Générales/ Sous-direction du patrimoine et des archives, Service des Marchés,  sis au 2ème  étage, porte 202, Tél : 222 23 02 31, au plus tard le 26 août 2020 à 11 h et devra porter la mention
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°10 /AONO/CFC/CIPM/2020 DU 23 JUILLET 2020 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE DECORATION DE L’IMMEUBLE SIEGE DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
« A ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10.Delai de Livraison New(Additif)

Le délai maximum prévu pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est réparti en deux :
-          Le délai d’exécution des prestations de la phase 1 est fixé à quatre (04) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Ce délai n’inclut pas le temps nécessaire pour la validation des différents livrables.
-          Le délai d’exécution de la phase 2 consacrées au suivi de l’exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations prescrivant le démarrage desdites prestations.

11.Cautionnement Provisoire New(Additif)

Sous peine de rejet, chaque soumission doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) F CFA établie par un établissement financier de premier ordre agréé par le ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.
Elle sera libérée d’office après publication des résultats d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, ce cautionnement sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12.Ouverture des Plis New(Additif)

L’ouverture des offres se fera en deux temps, le même jour que la date limite de dépôt, le 26 AOUT 2020, à 12 heures précise, par la Commission Interne de Passation Des Marchés du Crédit Foncier du Cameroun siégeant dans la salle de réunion du 5ème étage de l’immeuble siège du CFC, porte 502.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dument mandatés et ayant une parfaite connaissance de l’offre peuvent assister à cette séance d’ouverture.

13.Critères d'évaluation New(Additif)

Critères éliminatoires

DÉSIGNATION DES CRITÈRES

OUI

NON

1

Dossier administratif non-conforme ou incomplet dans un délai de 48 h suivant l’ouverture des offres

 

 

2

Absence de la caution de soumission

 

 

3

Fausses déclarations ou pièces falsifiées

 

 

4

Chiffre d’affaires annuel dans les études dans le domaine des travaux similaires au cours des cinq (05) dernières années cumulées inférieur à 150 000 000 FCFA

 

 

5

Omission de renseignement dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié

 

 

6

Note obtenue inférieure sur critères essentiels à 15/20

 

 

7

Absence d’une attestation de surface financière d’une valeur de vingt millions (20 000 000) FCFA, délivrée par une banque de premier ordre

 

 

1.2.             Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

 

DÉSIGNATION DES CRITÈRES

POINTS

1

Présentation générale de l’offre

1

2

Pertinence et cohérence de la note méthodologique et du plan de travail

2

3

Qualification et expérience du personnel ressource

11

4

Expérience dans la réalisation des prestations similaire

3

5

Moyens logistiques

3

 

Total

20

14.Attribution New(Additif)

Le marché sera attribué au soumissionnaire pour lequel le dossier administratif sera complet et à jour, l’offre technique jugée conforme et dont l’offre financière sera jugée la mieux-disante sur le plan technico-financier, c’est à dire qui aura obtenu la note globale la plus élevée.
Note Globale Ng0.80  Nt + 0,20Nf

15.Durée Validité des Offres New(Additif)

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

16.Renseignements Complémentaires New(Additif)

Des informations complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenues aux heures ouvrables à la Direction de Affaires Générales, Service des Marchés, sis au 2ème étage, porte 202 de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun.

YAOUNDE Le 23-07-2020
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
MISSI Jean Paul