Le Président du Conseil Régional de l’Est, Maître d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction des blocs de salles de classe dans certaines localités du Département du Haut-Nyong en douze (12) lots.

Les travaux à réaliser portent sur :
LOTS Descriptif
Lot 1 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassements
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie - Elévations
Lot 500 : Charpente – Couverture – Faux plafond
Lot 600 : Menuiserie – métallique et bois
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 2 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassements
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture– Faux plafond
Lot 600 : Menuiserie métallique et bois
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 3, 4, 6, 7 et 9 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassements
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture
Lot 600 : Menuiserie métallique
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lots 8 et 10 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassements
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture
Lot 600 : Menuiserie métallique
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 11 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassements
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture – Faux plafond
Lot 600 : Menuiserie métallique et bois
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 12 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassements
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture – Faux plafond
Lot 600 : Menuiserie métallique et bois
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de :

Lot 1 : Construction d’une salle informatique au Lycée Classique d’Angossas, 25 000 000 FCFA ;
Lot 2 : Construction d’un atelier de maçonnerie au Lycée Technique de Lomié, 30 000 000 FCFA ;
Lot 3 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES d’Abong-Doum, 22 000 000 FCFA ;
Lot 4 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée Technique de Doumé, 22 000 000FCFA ;
Lot 5 : Construction d’un bloc administratif au Lycée Classique de Mboma, 25 000 000 FCFA ;
Lot 6 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée Technique de Doumaintang, 22 000 000 FCFA ;
Lot 7 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bika à Nguelemendouka, 22 000 000 FCFA ;
Lot 8 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) latrines ventilées au
Lycée Bilingue de Messamena, 26 000 000 FCFA ;
Lot 9 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Mindourou, 22 000 000 FCFA ;
Lot 10 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) latrines ventilées au
CETIC de Ngoyla, 26 000 000 FCFA ;
Lot 11 : Construction d’un atelier de menuiserie au Lycée Technique de Dimako, 30 000 000 FCFA ;
Lot 12 : Construction d’un atelier d’électricité au CETIC d’ATOK, 27 000 000 FCFA.

Les travaux sont en douze (12) lots, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Conseil Régional de l’Est, Exercice 2022, Imputation 221 100.

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30, contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 100 000 (Cent mille) FCFA, auprès de la Recette Régionale des Finances du Conseil Régional de l’Est aux heures ouvrables tous les jours ouvrables. Cette quittance
devra identifier l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tels, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, seront déposées contre décharge à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 -
Fax : (237) 222 24 19 30 au plus tard 18 MAI 2022 à 9 heures précises sous enveloppe fermée, scellée et cachetée, adressée au Maître d’Ouvrage avec la mention:
« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 003/AONO/CRES/ CIPM/2022 DU 20 AVRIL 2022 POUR LA CONSTRUCTION DE BLOCS DE SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DU DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG EN DOUZE (12) LOTS (PROCEDURE D’URGENCE).
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional de l’EST - Exercice 2022.. LOT No________ »
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Le délai contractuel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Il revient au cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai susindiqué.

Lot 1 Construction d’une salle informatique au Lycée Classique d’Angossas - Caution de soumission:500 000 FCFA
Lot 2 Construction d’un atelier de maçonnerie au Lycée Technique de Lomié- Caution de soumission: 600 000 FCFA
Lot 3 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES d’Abong-Doum - Caution de soumission:440 000 FCFA
Lot 4 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée Technique de Doumé - Caution de soumission:440 000 FCFALot 5 Construction d’un bloc administratif au Lycée Classique de Mboma 500 000 FCFA
Lot 6 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée Technique de Doumaintang 440 000 FCFA
Lot 7 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bika à Nguelemendouka- Caution de soumission: 440 000 FCFA
Lot 8 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) latrines ventilées au Lycée Bilingue de Messamena 520 000 FCFA
Lot 9 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Mindourou- Caution de soumission: 440 000 FCFA
Lot 10 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) latrines ventilées au CETIC de Ngoyla- Caution de soumission: 520 000 FCFA
Lot 11 Construction d’un atelier de menuiserie au Lycée Technique de Dimako - Caution de soumission:600 000 FCFA
Lot 12 Construction d’un atelier d’électricité au CETIC d’ATOK - Caution de soumission:540 000 FCFA
Elles devraient être établies selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière, des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

L’ouverture des offres se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières.
Ces offres seront dépouillées au plus tard 18 MAI 2022 à 10 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional de l’Est dans sa salle de réunion. Le dépouillement se fera en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûmentmandatés et ayant une connaissance parfaite des offres dont ils ont la charge.

A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence de la caution de soumission ;
2) Pièce falsifiée ou scannée ;
3) Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48
heures règlementaire.
b. Offre technique
1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) Absence d’une note d’organisation et méthodologie précisant l’origine du bois à utiliser ;
3) N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.
c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis
estimatif ;
N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.
B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats
porteront sur :
1) La capacité financière de dix millions (10 000 000) par lot………..…...Oui
2) Les références de l’Entreprise ………………………………………………….Oui
3) La compréhension du projet ……………………………………………………... Oui
4) L’expérience du personnel d’encadrement ……………….……………………… Oui
5) Le matériel et les équipements essentiels ……………….………………………... Oui
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu unpourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées.

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:
1- Administrative sera jugée conforme ;
2- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ;
3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix
unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions
du CCTP et classée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30.
NB : « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le
MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 »