Le Président du Conseil Régional de l’Est, Maître d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction des blocs de salles de classe dans certaines localités du Département du Lom et Djerem en sept (07) lots.

Les travaux à réaliser portent sur :
LOTS Descriptif
Lot 1 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassement
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture – Faux plafond
Lot 600 : Menuiserie – métallique et bois
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 2 et 4 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassement
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture
Lot 600 : Menuiserie métallique
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 3,5 et 7 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassement
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture
Lot 600 : Menuiserie métallique
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD
Lot 6 Lot 100 : Installation de Chantier Et Travaux Préparatoires
Lot 200 : Terrassement
Lot 300 : Fondations
Lot 400 : Maçonnerie et Elévation
Lot 500 : Charpente – Couverture
Lot 600 : Menuiserie métallique
Lot 700 : Plomberie – Sanitaire
Lot 800 : Electricité
Lot 900 : Peinture
Lot 1000 : VRD

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de :

Lot 1 : Construction d’une salle informatique au Lycée Bilingue de Bélabo, 25 000 000 FCFA ;
Lot 2 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) toilettes ventilées au
Lycée Classique de Garoua Boulaï, 25 000 000 FCFA ;
Lot 3 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de BIRPONDO, 22 000 000 FCFA ;
Lot 4 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) toilettes ventilées au Lycée de Mandjou, 25 000 000 FCFA ;
Lot 5 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Ngoura, 22 000 000 FCFA ;
Lot 6 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe au CES de DANG PATOU à Bétaré-Oya, 27 000 000 FCFA ;
Lot 7 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bouam, 22 000 000 FCFA ;

Lire :
Lot 5 : Construction d''un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC Tongo Gadima;
Lot 7 : Construction d''un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC. De Mbeth.
Le reste sans changement.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Conseil Régional de l’Est, Exercice 2022, Imputation 221 100.

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30, contre présentation d’une quittance de versement de
la somme non remboursable de 100 000 (Cent mille) FCFA, auprès de la Recette Régionale des Finances du Conseil Régional de l’Est aux heures ouvrables tous les jours ouvrables. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tels, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, seront déposées contre décharge à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30 au plus tard 18 MAI 2022 à 12 heures précises sous enveloppe fermée, scellée et cachetée, adressée au Maître d’Ouvrage avec la mention:
« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 005/AONO/CRES/ CIPM/2022 DU 20 AVRIL 2022 POUR LA CONSTRUCTION DE BLOCS DE SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DU DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM EN SEPT (07) LOTS. LOT
No________ »
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Le délai contractuel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Il revient au cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai susindiqué.

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de cent
vingt (120) jours représentant 2% du coût prévisionnel, soit pour chaque lot :
Lot 1 Construction d’une salle informatique au Lycée Bilingue de Bélabo 500 000 FCFA
Lot 2 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) toilettes ventilées au Lycée Classique de Garoua Boulaï 500 000 FCFA
Lot 3 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de BIRPONDO 440 000 FCFA
Lot 4 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’un bloc de trois (03) toilettes ventilées au Lycée de Mandjou 500 000 FCFA
Lot 5 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Ngoura 440 000 FCFA
Lot 6 Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe au CES de DANG PATOU à Bétaré-Oya 540 000 FCFA
Lot 7 Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bouam 440 000 FCFA
Elles devraient être établies selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière, des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

L’ouverture des offres se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières.
Ces offres seront dépouillées au plus tard 18 MAI 2022 à 13 heures précises, par la Commission
Interne de Passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional de l’Est dans sa salle de réunion. Le dépouillement se fera en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une connaissance parfaite des offres dont ils ont la charge.

A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence de la caution de soumission ;
2) Pièce falsifiée ou scannée ;
3) Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire.
b. Offre technique
1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) Absence d’une note d’organisation et méthodologie précisant l’origine du bois à utiliser ;
3) N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.
c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;
N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.
B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1) La capacité financière de dix millions (10 000 000) par lot ………..…...Oui
2) Les références de l’Entreprise ………………………………………………..Oui
3) La compréhension du projet ……………………………………………………... Oui
4) L’expérience du personnel d’encadrement ……………….……………………… Oui
5) Le matériel et les équipements essentiels ……………….………………………... Oui
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées.

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:
1- Administrative sera jugée conforme ;
2- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ;
3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30.
NB : « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 »