Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution les travaux de gravillonnage de certaines routes dans la Région du Centre en cinq (05) lots répartis comme  suit :

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

La consistance des travaux  comprend :

• L’installation de chantier y compris l’amenée et le repli ;
• Les travaux préparatoires ;
• Les terrassements/chaussée ;
• L’assainissement/drainage ;
• Le revêtement en enduit superficiel bicouche ou tricouche.

N/A

N/A

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de Génie Civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIP (Budget d’Investissement Public) du Ministère des Travaux Publics, exercice 2017, répartis comme suit :

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres de la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre sise au 2^ème étage de l’immeuble arbitrant ses services (immeuble face BUCREP, derrière le Centre Régional des Impôts à l’Omnisport) dès publication du présent avis.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres de la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre sise au 2^ème étage de l’immeuble arbitrant ses services (immeuble face BUCREP, derrière le Centre Régional des Impôts à l’Omnisport), tél. : 222 21 81 50; dès publication du présent avis,  contre  versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA, payable au Trésor Public, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et le numéro du lot postulé. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront, obligatoirement, se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

NB. : Le soumissionnaire postulera pour le lot mentionné sur la quittance.

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont  l'original et  six (06) copies marqués comme telles, devront être déposées à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre contre récépissé, au plus tard le 15 mars 2017 à 12 heures précises, heure locale et devront porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES

N° 022/AAONO/PR/MINMAP/DRCE/CRPM/2017

DU 24 FEVRIER 2017 (EN PROCEDURE D’URGENCE) POUR LES TRAVAUX DE GRAVILLONNAGE DE CERTAINES ROUTES DANS LA REGION DU CENTRE

EN  CINQ (05) LOTS.

LOT N°____________

 « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois calendaires, à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Administration au nom de laquelle sera conclu le marché

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’Autorité Contractante, le marché sera conclu entre ce dernier et l’Autorité Contractante qui est le Délégué Régional des Marchés Publics du Centre.

N/A

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une  banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de :

 Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée  irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée  par le Ministère chargé des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet de l'offre.

L’ouverture des plis qui se fera en un  temps aura lieu le 15 mars 2017 à 13 heures par la Commission Régionale de Passation des Marchés (CRPM) dans la salle de réunions du 2^ème étage de l’Immeuble siège de la Délégation Régionale du Centre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur  choix, ayant une parfaite connaissance de leurs offres.

Les critères éliminatoires sont :

i)         dossier administratif incomplet ou non conforme (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics) ;

ii)      fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CRPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

iii)    non inscription à l’ONIGC du Conducteur des Travaux ;

iv)    non satisfaction d’au moins 90 % des critères essentiels ;

v)      omission d’un prix quantifié dans l’offre financière ;

vi)    absence d’un sous-détail de prix unitaire ;

vii)  offre financière incomplète ;

viii)  absence d’une attestation de capacité financière d’un montant au moins égal au tiers de l’enveloppe prévisionnelle du lot sollicité.

1. 1.       Les principaux critères de qualification (critères essentiels) :

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non) ; ainsi, plusieurs sous  critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :

i)        expérience du personnel d’encadrement ;

ii)      références de l’entreprise ;

iii)    disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

iv)    délai d’exécution.

Le non-respect de 90% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre.

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

Toutefois, l’Autorité contractante se réserve le droit de ne pas attribuer le marché aux entreprises se trouvant dans les cas de figure ci-après :

i)  Les entreprises attributaires des marchés dans le cadre de l’exercice 2016 dont le niveau d’exécution  est inférieur de 25% du taux de consommation des délais à la date d’ouverture des offres ;

ii)  Les entreprises  attributaires de plusieurs marchés dans la Région du Centre pour l’exercice 2016, qui n’ont pas à la date d’ouverture des offres, livré au moins 80% des marchés de leurs portefeuilles.

Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir  de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de  la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres de la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre, tél. : 222 21 81 50, soit à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre.

Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) et au Délégué Régional des Marchés Publics du Centre aux numéros suivants : 673 20 57 25 et 699 37 04 48.