La République du Cameroun a obtenu un prêt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) pour financer le coût du Projet de Mobilité Urbaine de Douala. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés, pour l’exécution en trois (03) lots séparés, de la phase 2 des travaux d’aménagement des voies de rabattement du corridor de « Bus Rapid Transit » (BRT) dans la Ville de Douala-Cameroun, sur un cumul total de de 66,796 Km.
Le Maire de la Ville de Douala invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux qui consistent pour chaque lot (Marché) en les prestations suivantes :
- L’installation du chantier ; l’amenée et repli du matériel du chantier ;
- Les études d’exécution et production des documents ;
- Les démolitions diverses ; les déplacements des réseaux divers ;
- Les terrassements généraux et la construction d’une chaussée avec des bandes d’arrêts suivant le plan d’aménagement ;
- La construction des trottoirs ; la pose des bordures de trottoirs ; la construction des caniveaux ; la construction des plateformes bétonnées devant servir de réceptacles pour bacs à ordures ménagères suivant plan ; la construction des Bancs publics ; la construction des abris bus ; la mise en place d’un réseau éclairage public fonctionnant à source solaire ; la mise en place des feux tricolores ;
- La réalisation des travaux de signalisation horizontale et verticale ;
- La plantation d’arbustes sur les TPC, aux abords des arrêts taxis et d’autres essences dans la zone marécageuse
- Ainsi que l’ensemble des mesures de limitation d’impacts environnementaux et sociaux et prévention des IST, VIH/SIDA et du COVID19.
L’ensemble des travaux sera réalisé dans la ville de Douala en les trois (03) lots (marchés) ci-après, suivant les tronçons de route et itinéraires ci-dessous :
- Lot1 : 17,705 Km : Bb Republique; Bd Reunification; Bd Liberté; Rd Deido-Caref.ISTMA; Rte Bepanda;
- Lot 2 : 22,737 Km : Bonakouamouang - St. Michel ; Col. Charles De Gaulle – Carref. Bassong ; Ndokoti - Ndogbong – Missoke – Rd-Point Petit Pays ; PK 14 - PK 17 ; Rd-point Maetur – Total Logbaba ;
- Lot3 : 26,796 Km: Total Logbaba –Tradex Yassa ; PK12 - Passage à niveau Nyalla ; Total Logbaba – Ndokoti ; Marché Ndogpassi - Tunnel Logbaba ; Neptune Bwang Bakoko –Entrée Metro ; Tradex Yassa - Stade Japoma.
La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant à un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs du Financement des Projets d’Investissement, septième édition-septembre 2025 (« le Règlement de passation des marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés.
Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires de la Cellule de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine de Douala, sise à l’immeuble dit « Carré d’or » à Bonapriso Douala, 984, Avenue Paul SOPPO PRISO face ancien CHOCOCHO, et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau, entre 08h30 à 15h00 à l’adresse indiquée ci-dessous.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 150 000 (cent cinquante-mille) Francs CFA ou 230 (deux cent-trente) Euros, au compte spécial CAS-ARMP N°33598800001-89, ouvert auprès des agences BICEC (Yaoundé agence centrale, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, Bertoua) contre récépissé à joindre à son offre. La méthode de paiement sera un dépôt direct sur le compte ci-dessus. Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis séance tenante, sur présentation du reçu de versement ou adressé par courrier express pour les Candidats étrangers qui le désirent. Les frais d’acheminement du Dossier d’Appel d’Offres à l’étranger, sont à la charge des Candidats concernés.
Les Soumissions doivent être remises à l’adresse suivante : 222, Rue Pasteur Douala, 5ème étage de l’immeuble SCI Bonanjo au plus tard le 24/08/2026 à 12h00, heure locale. Le dépôt des offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous : Salle de réunions de la Commission Spéciale de Passation des Marchés du Projet de Mobilité Urbaine de Douala, sis au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à Bonanjo mentionnée ci-dessous le 24/08/2026 à 12h0,0 heure locale Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres.
La durée maximale des travaux prévue par le Maître d’Ouvrage est estimée de dix-huit (18) mois, pour le Lot-1 et vingt-quatre (24) mois, pour les lot-2 & 3. Aucun délai supplémentaire ne sera accepté, sous peine de rejet de l’offre.
1. l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous : Salle de réunions de la Commission Spéciale de Passation des Marchés du Projet de Mobilité Urbaine de Douala, sis au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à Bonanjo mentionnée ci-dessous le 24/08/2026 à 12h0,0 heure locale Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres.
2. Les Soumissions doivent être accompagnées d’une (i)- Déclaration de Garantie d’Offre ; (ii)- d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale.
Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres ((i) examen préliminaire et évaluation de la conformité substantielle, suivi de (ii) application des critères techniques évalués.
Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 60% (soixante pour cent) et pour le coût de l’Offre : 40% (quarante pour cent).
Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires de la Cellule de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine de Douala, sise à l’immeuble dit « Carré d’or » à Bonapriso Douala, 984, Avenue Paul SOPPO PRISO face ancien CHOCOCHO, et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau, entre 08h30 à 15h00 à l’adresse indiquée ci-dessous.
1. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres.
2. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Adresse : Communauté Urbaine de Douala / Projet de Mobilité Urbaine de Douala (PMUD) 1er étage de l’immeuble dit « Carré d’or » à Bonapriso, Douala, 984, Avenue Paul SOPPO PRISO face ancien CHOCOCHO
Nom du responsable : Dr Roger MBASSA NDINE / Maire de la Ville de Douala
Copie à : Coordonnateur de la Cellule de Coordination du PMUD
Adresse postale : B.P. : 43, Douala (République du Cameroun)
Téléphone : +237 233 42 18 32 / +237 233 42 88 17
Adresse électronique : cabmaire.douala@douala.cm, avec copie à prisca.olinga@douala.cm et pmud2024@gmail.com, cudcabmaire.ps@douala.cm