1 | Remises des offres |
Au lieu de ... L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il existe deux systèmes différents pour l’envoi des offres; celles-ci peuvent être : 1) soit envoyées par la poste ou par un service de messagerie privé, 2) soit remises en main propre. Le maître d’ouvrage peut, pour des raisons d'efficience administrative, rejeter toute offre soumise à temps au service postal mais reçue, pour toute raison échappant au contrôle du maître d’ouvrage, après la date effective d'approbation du rapport d'évaluation, si le fait d'accepter des offres soumises à temps mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d'évaluation ou de remettre en cause des décisions déjà prises et communiquées. Modalités de soumission des offres
Service des Marchés de l’Agence d’Electrification Rurale du Cameroun sis à Nylon Bastos, Yaoundé ; B P : 30704 Yaoundé – tel (+237) 222 21 23 84/222 21 23 85 – fax (+237) 222 21 23 81 – e-mail : aercam2000@yahoo.fr Yaoundé
L’intitulé du marché et la référence de la publication (voir point 1 ci-dessus) doivent être mentionnés sur l’enveloppe contenant l’offre et dans toute correspondance ultérieure avec le maître d’ouvrage. |
|
Lire plutot L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il existe deux systèmes différents pour l’envoi des offres; celles-ci peuvent être : 1) soit envoyées par la poste ou par un service de messagerie privé, 2) soit remises en main propre. Le maître d’ouvrage peut, pour des raisons d'efficience administrative, rejeter toute offre soumise à temps au service postal mais reçue, pour toute raison échappant au contrôle du maître d’ouvrage, après la date effective d'approbation du rapport d'évaluation, si le fait d'accepter des offres soumises à temps mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d'évaluation ou de remettre en cause des décisions déjà prises et communiquées. Modalités de soumission des offres
Service des Marchés de l’Agence d’Electrification Rurale du Cameroun sis à Nylon Bastos, Yaoundé ; B P : 30704 Yaoundé – tel (+237) 222 21 23 84/222 21 23 85 – fax (+237) 222 21 23 81 – e-mail : aercam2000@yahoo.fr Yaoundé
L’intitulé du marché et la référence de la publication (voir point 1 ci-dessus) doivent être mentionnés sur l’enveloppe contenant l’offre et dans toute correspondance ultérieure avec le maître d’ouvrage. |
2 | Ouverture des Plis |
Au lieu de ... La séance d’ouverture aura lieu le 28 JANVIER 2022 à 13h00, heures locale (GMT+1) dans la salle de réunion de l’Agence d’Electrification Rurale (AER) sis à Yaoundé au quartier Nylon-Bastos. Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée. Langue de la procédure Base juridiqueAnnexe IV de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010. Il est fait référence à l’annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014. Veuillez noter que l’attribution du marché est subordonnée à l'adoption préalable d'une décision de financement qui ne modifie pas les éléments de la procédure de passation de marché (tel est le cas, par exemple, si le budget initialement prévu est différent ou si le calendrier, la nature ou les conditions de l’exécution sont modifiés). Si cette condition n’est pas remplie, le maître d’ouvrage peut soit renoncer à la procédure de passation de marché, soit annuler la procédure d’attribution, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Indiquez toute particularité (par exemple géographique, thématique ou à court/ long terme) susceptible d’avoir un impact sur les règles de participation. |
|
Lire plutot La séance d’ouverture aura lieu le 25 MARS 2022 à 13h00, heures locale (GMT+1) dans la salle de réunion de l’Agence d’Electrification Rurale (AER) sis à Yaoundé au quartier Nylon-Bastos. Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée. Langue de la procédure Base juridiqueAnnexe IV de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010. Il est fait référence à l’annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014. Veuillez noter que l’attribution du marché est subordonnée à l'adoption préalable d'une décision de financement qui ne modifie pas les éléments de la procédure de passation de marché (tel est le cas, par exemple, si le budget initialement prévu est différent ou si le calendrier, la nature ou les conditions de l’exécution sont modifiés). Si cette condition n’est pas remplie, le maître d’ouvrage peut soit renoncer à la procédure de passation de marché, soit annuler la procédure d’attribution, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Indiquez toute particularité (par exemple géographique, thématique ou à court/ long terme) susceptible d’avoir un impact sur les règles de participation. |